173001, Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 3.
(8162) 77-81-82
На главную
Версия для печати
Контакты
www.novgorodenergo.ru / главная
Разделы
Меню
Извещения о предстоящих конкурсах и закупках


Выполнение комплекса работ с поставкой о...

Выполнение комплекса работ с поставкой оборудования для реализации договоров на технологическое присоединение

20.01.2011 № 16-00-08-191

     О проведении открытого запроса предложений
  1. Заказчик  ОАО «МРСК Северо-Запада» 191119 г. Санкт - Петербург, ул. Воронежская, д.5, лит. А, контактный телефон (8162) 984-377, факс (8162) 984-388, e-mail: zakup@novgor.elektra.ru  (контактное лицо Гарбач Мария Владимировна), являющийся Организатором запроса предложений, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений  на право заключения Договоров подряда на выполнение комплекса работ с поставкой оборудования для реализации договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»:
Лот № 1. Комплекс работ с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения льготных групп потребителей по объекту: «Электроснабжение жилого дома в н.п. Заречное Рыдино Крестецкого района Новгородской области»;
Лот № 2. Комплекс работ с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения льготных групп потребителей по объекту: «Электроснабжение жилого дома, строительной площадки в н.п. Усть-Волма Крестецкого района Новгородской области».
       2.  Основные условия заключаемых по результатам запроса Договоров подряда состоят в следующем:
2.1. Сроки выполнения работ – февраль 2011 г.,
2.2. Порядок осуществления платежей:
Расчет за выполненные работы авансовый платеж – 15 % в течение 45 календарных дней со дня заключения Договора, окончательный расчёт - в течение 60 календарных дней с момента предоставления оформленной приемо-сдаточной документации.
       3. Участником данной процедуры может быть любое юридическое лицо и индивидуальные предприниматели. Претендовать на победу в данной процедуре может Участник, отвечающий следующим требованиям:
- Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров не менее 3 лет, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией (не должен иметь отрицательных отзывов о своей работе от предыдущих Заказчиков);
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объем для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешительные документы, утвержденные законодательством РФ (свидетельства о допуске к работам от СРО) на выполнение видов деятельности в рамках Договора;
-Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой контракта либо превышающий её;
-  Участник не должен иметь отрицательных отзывов о работе от предыдущих заказчиков;
- Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных подрядчиков;
-  участие объединений не допускается.
- иным требованиям, установленным Закупочной документацией.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Закупочной документации.
3.  Подробное описание закупаемых работ и условий Договора, а также процедур  запроса содержится в Документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому Подрядчику по его письменному запросу (приложение № 1), направленному на официальном бланке с указанием реквизитов, контактной информации и способу получения в следующем порядке: по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.3, кабинет 218, факс (8162) 98-43-88.
4.  Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
5. Предложения участников должны быть поданы не позднее 10.30 час. (по московскому времени) 31 января 2011 года в соответствии с требованиями документации по запросу.
6.    Организатор  запроса  проведет процедуру их публичного вскрытия в 10 часов 30 минут (время московское) 31 января 2011 года по адресу: 173001 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.3. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса.
7.    Предполагается, что Организатор определит Победителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты вскрытия конвертов с конкурентными предложениями по адресу: 173001 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская,  д.3.
8.  Лимитная (максимально-предельная) цена закупки составляет:
Лот № 1. Комплекс работ с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения льготных групп потребителей по объекту: «Электроснабжение жилого дома в н.п. Заречное Рыдино Крестецкого района Новгородской области»  - 1 357 175,23 руб. (без учета НДС);
Лот № 2. Комплекс работ с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения льготных групп потребителей по объекту: «Электроснабжение жилого дома, строительной площадки в н.п. Усть-Волма Крестецкого района Новгородской области» - 6 005 957,53 руб. (без учета НДС).
9.   В течение 20 (двадцати) дней после определения Победителя Организатор подпишет договор подряда на условиях настоящего запроса и предложения Победителя.
10.  Остальные и более подробные условия  запроса  содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.
 

 
Приложение: Запрос на получение Закупочной документации на 1 л.

С уважением,

 

Заместитель директора по логистике и МТО      О.Г.Васильев
                                                                    
Гарбач М.В.
(8162) 984- 377

 

поиск

Конкурс Энергопрорыв

Стандарт раскрытия информации

Горячая линия

Интернет опрос

Подружись с электричеством

Карта загрузки центров электропитания

время, события, люди

Памятник электромонтеру

Памятник электромонтеру у Политехнического колледжа НовГУ. Великий Новгород. Фото: А. Круглов
 77-45-26
календарь новостей
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<< мрт 2019 | май 2019 >>
подписка на новости
15:16
08.02
Это старая версия сайта
15:14
13.11
МРСК Северо-Запада и Ленэнерго подписали соглашение о совместном проведении закупок
18:35
11.11
В случае массовых аварий подрядчики готовы помочь специалистам «Новгородэнерго»
11:05
11.11
МРСК Северо-Запада и Ленэнерго создадут единую телекоммуникационную сеть
13:13
31.10
В «Новгородэнерго» прошел фестиваль творчества энергетиков